WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 

«ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ N:274150 1. Акционерное общество Казахстанская комапания по управлению электрическими сетями в ...»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ N:274150

1. Акционерное общество "Казахстанская комапания по управлению электрическими сетями" в лице Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по

управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" «Актюбинские межсистемные электрические сети»

(наименование заказчика) объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений Мыло (хозяйственное, туалетное) (наименование закупки)

2. Перечень лотов № Наименование Краткая Дополнительная Кол-во Ед. Планируемая Условия Место Требуемый Приоритет лота характеристика характеристика Изм. сумма без НДС поставки поставки срок поставки закупки товара, товара, выполнения выполнения работ, работ, оказания оказания услуг услуг 1 Мыло туалетное ГОСТ 28546-2002, масса 1 ГОСТ 28546-2002, масса 1 426.9 Килогра 263 000,28 DDP Актюбинская В течение 30 куска мыла -100грамм куска мыла -100грамм мм (166) обл., г. дней с даты Актобе, вступления Северо-Западн договора в силу ая промзона №

–  –  –

Акционерное Общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора филиала АО «KEGOC» «Актюбинские межсистемные электрические сети» Рыскелді С.Е., действующего на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности № ____ от «__» ___________ 2015г.


, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании пункта 99-117 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-азына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-азына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол от 28 января 2016 года № 126) (далее - Правила) и протокола ______________________ (указать точное наименование протокола) от ______ №______ по лоту _____ (указать в случае наличия лотов), заключили настоящий договор о закупках (далее - договор) о нижеследующем:

Толкование терминов

1. В договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Заказчик» - Акционерное Общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», в лице филиала «Актюбинские межсистемные электрические сети»;

2) «Поставщик» - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках (в проекте договора указать полное наименование Поставщика);

3) «Фонд» – АО «Самрук-азына»;

4) «Холдинг» – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;

5) «договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

6) «сумма договора» - сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках договора за полное выполнение договорных обязательств;

7) «товар» - ___________________ и сопутствующие услуги, которые Поставщик обязан поставить в рамках договора;

8) «товаропроизводители» – потенциальные поставщики, производящие товар;

9) «перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга» систематизированные сведения о лицах, надлежащим образом исполнивших свои обязательства по договорам о закупках, заключенным с организациями, входящими в Холдинг;

10) «официальный курс национальной валюты Республики Казахстан» – официальный курс, установленный Национальным Банком Республики Казахстан, на основе средневзвешенного биржевого курса национальной валюты к иностранным валютам, сложившимся на утренней (основной) сессии фондовой биржи за предыдущий рабочий день;

«значительное снижение курса национальной валюты Республики 11) Казахстан» – снижение курса национальной валюты Республики Казахстан по отношению к иностранным валютам на 20 (двадцать) и более процентов.

Определение значительного снижения курса национальной валюты Республики

Казахстан осуществляется на основании следующей формулы:

[(R1-R0)/R0] x 100, где R0 – начальное значение официального курса национальной валюты;

R1 – конечное значение официального курса национальной валюты;

12) «сопутствующие услуги» - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные договором.

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) договор;

2) техническая спецификация закупаемых товаров (приложение 1 к договору);

3) реквизиты грузополучателей (пункт назначения) (приложение 2 к договору).

Предмет договора

3. Поставщик обязуется продать и поставить, а Заказчик принять и оплатить ______________ (далее – товар), ______ года (ов) выпуска, в количестве и стоимости согласно технической спецификации закупаемых товаров (приложение 1 к договору), являющемуся неотъемлемой частью договора.

–  –  –

5. Сумма договора составляет _______ (_______) тенге, в том числе НДС ___ (________) процентов ________ (_________) тенге.

В случае внесения изменения ставки налога на добавленную стоимость, а также изменений в сфере налогового законодательства Республики Казахстан в договор вносятся соответствующие корректировки.

6. В сумму договора включены все расходы Поставщика, включая упаковку, маркировку, транспортировку и оформление документов, указанных в пункте 30 договора.

7. Поставщик несет все риски и расходы, связанные с поставкой товара до склада грузополучателей, включая оплату налогов, пошлин и иных установленных законодательством Республики Казахстан платежей.

Порядок оплаты

8. Оплата товара Заказчиком по договору производится __________________________.

9. Срок оплаты – в течение 30 (тридцати) операционных дней со дня представления Заказчику документов, предшествующих оплате.

10. Оплата за последнюю партию товара производится в течение 30 (тридцати) операционных дней со дня представления Заказчику документов, предшествующих оплате.

11. Оригинал счет-фактуры направляется в адрес Заказчика не ранее даты акта-приемки товара и не позднее 7 (семи) дней после утверждения акта-приемки товара.

12. Документы, предшествующие оплате:

- акт приемки товара;

- счет-фактура

13. Несвоевременное предоставление Поставщиком счет-фактур и/или других документов, предшествующих оплате, освобождает от ответственности Заказчика за несвоевременную оплату.

Качество товара и гарантии

14. Технические параметры и комплектность поставляемого товара должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в приложении 1 к договору, являющимся его неотъемлемой частью.

15. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках договора, является новым, неиспользованным и отражает все последние модификации материалов. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по договору, не будет иметь дефектов, связанных с материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для Республики Казахстан.





16. Гарантия Поставщика действительна в течение 12 (двенадцать) месяцев со дня принятия товара по акту приемки товара при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и эксплуатации, согласно предоставленной Поставщиком технической документации.

17. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

18. После получения подобного уведомления Поставщик обязан в срок, установленный Заказчиком, произвести замену бракованного товара и/или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

19. Если Поставщик, получив уведомление, не заменит товар в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик вправе применить необходимые санкции и меры по замене товара за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик обладает по договору в отношении Поставщика. При этом Заказчик имеет право отказаться от этого товара, а Поставщик обязан принять обратно отклоненный Заказчиком товар и вернуть Заказчику всю сумму, полученную за данный товар с возмещением всех затрат.

20. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара и поставкой нового, несет Поставщик.

21. В случае замены, гарантийный срок на этот товар или его части отсчитывается заново со дня повторной приемки.

22. Гарантия Поставщика не распространяется на дефекты, являющиеся результатом неправильной эксплуатации Заказчиком товара.

23. Заказчик или его представители могут проводить технический контроль и/или испытания товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет Поставщик. Заказчик обязан в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, направленных для проведения технического контроля.

24. Технический контроль и испытания могут проводиться на территории Поставщика, в месте доставки и/или в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика, инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

25. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают технической спецификации, Заказчик вправе отказаться от них, составив соответствующий акт, при этом Поставщик либо заменяет забракованный товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Сопроводительная документация

26. Поставщик обязан предоставить Заказчику заводские инструкции (на бумажном носителе) по хранению и эксплуатации товара.

27. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в технической спецификации закупаемых товаров следующим образом:

а) для товаров, поставляемых из-за границы:

после отгрузки товара Поставщик обязан уведомить Заказчика по телексу или факсу обо всех деталях транспортировки, включая номер договора, описание товаров, количество, судно, номер коносамента и его дату, порт и дату отгрузки, порт разгрузки и т.д. Поставщик обязан направить Заказчику следующую документацию:

1) оригинал и 3 (три) копии транспортных накладных;

2) копии упаковочного листа с указанием содержимого каждой упаковки;

3) оригинал сертификата соответствия или нотариально заверенная копия или копия заверенная уполномоченным органом;

Вышеуказанные документы должны быть получены Заказчиком, по крайней мере, за одну неделю до прибытия товара в порт или пункт доставки, и в случае их неполучения, Поставщик будет нести ответственность за все связанные с этим расходы.

б) Для местных товаров:

1) оригинал и 3 (три) копии транспортных накладных;

2) копии упаковочного листа с указанием содержимого каждой упаковки;

3) оригинал сертификата соответствия или нотариально заверенная копия или копия заверенная уполномоченным органом;

–  –  –

28. В рамках данного договора Поставщик обязан предоставить сопутствующие услуги, а именно: __________________________________________.

29. Цены на сопутствующие услуги включены в цену договора.

–  –  –

30. Поставщик обязан поставить товар в пункты назначения, указанные в приложениях 1, 2 к договору. Транспортировка этого товара до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включены в цену договора.

31. Сроки поставки товара указаны в приложении 1 к договору, являющимся его неотъемлемой частью.

32. Грузополучателем (ями) товара по договору является (ются) Заказчик, в соответствии с приложениями 1, 2 к договору, являющимися неотъемлемой частью договора.

33. Условия договора по поставке товара на склад грузополучателя считаются выполненными Поставщиком в день подписания акта приемки товара уполномоченными лицами со стороны Заказчика.

34. Грузополучателям предоставляется право принимать товар и проводить все операции, связанные с приемкой и оформлением товара в транспортных органах.

Порядок приемки

35. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

36. Акты приемки товара, дефектные акты и акты о скрытых недостатках товара должны быть составлены Сторонами в течение 5 (пяти) дней со дня поставки товара. При этом, датой подписания данных актов будет являться дата начала приемки товаров, исчисляющаяся со дня поставки товара.

37. О выявленных несоответствиях товара технической спецификации или его недостатках Заказчик должен в течение 5 (пяти) дней после истечения срока составления дефектных актов и актов о скрытых недостатках товара, указанного в пункте 36 договора, письменно уведомить Поставщика с правом требования:

1) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

2) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

3) замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору;

4) отказа от исполнения договора и возврата уплаченной за товар предоплаты.

38. В случае поставки Поставщиком товаров с открытыми дефектами и несоответствиями, представители Заказчика (грузополучатели) имеют право не принимать такой товар, с составлением дефектного акта.

Обстоятельства непреодолимой силы

39. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства Республики Казахстан, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов Республики Казахстан, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

40. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по договору.

41. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и/или иным соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

Ответственность Сторон

42. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств по договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и положениями договора.

43. При несоблюдении сроков поставки товара Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены поставленного с нарушением сроков поставки товара за каждый день просрочки, путём снижения суммы подлежащей оплате и выставления уведомления (претензия), подлежащей оплате по договору, но не более 10 (десяти) процентов от цены поставленного с нарушением сроков поставки товара, о чем Поставщику будет направлено соответствующее уведомление.

44. При несоблюдении сроков замены, а также в течение гарантийный срока/устранения недостатков или дефектов товара Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены не заменённого в срок товара за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от цены не заменённого в срок товара, о чем Поставщику будет направлено соответствующее уведомление (претензия).

45. При несоблюдении Заказчиком сроков оплаты, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены, подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате.

46. При несоблюдении Заказчиком сроков возвращения внесенного обеспечения исполнения договора, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от размера обеспечения исполнения договора за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы внесенного обеспечения исполнения договора.

47. При несоблюдении Заказчиком сроков начала приемки товара, согласно пункту 35 договора, Поставщик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от цены поставленного товара.

48. При расторжении договора в порядке, предусмотренном пунктом 58 договора, Заказчик имеет право требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 10 (десяти) процентов от суммы договора.

49. В случае если сумма пени менее 1000 тенге, то уведомление об удержании пени направляется Исполнителю только по электронной почте или факсимильной связью.

Порядок разрешения споров

50. Поставщик и Заказчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

51. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по договору, любая из Сторон вправе потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Внесение изменений и дополнений в договор

52. Внесение изменения в договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается:

в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы договора о закупках, 1) если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые товары, изменились в сторону уменьшения;

в части увеличения цены на товары и соответственно суммы договора о закупках, 2) связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты начала исполнения и до даты окончания исполнения договора о закупках, предусмотренных в договоре.

Такое изменение заключенного договора о закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров в плане закупок не более одного раза в год.

При этом поставщик должен предоставить Заказчику обоснование необходимости увеличения цены договора (долгосрочного) о закупках с указанием детальной калькуляции затрат на производство и/или факторов, влияющих на увеличение затрат на поставку товара с приложением подтверждающих документов;

в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и объем, 3) не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу товара, указанного в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров допускается в пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения данных товаров в плане закупок на год, определенный для осуществления закупки;

в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о 4) закупках товаров предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров, являющиеся предметом заключенного с ним договора о закупках товаров;

в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с 5) изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров;

в части изменения цены за единицу товара, на который устанавливается 6) государственное регулирование цен в пределах цены, установленной государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках.

Не допускается вносить в договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.

53. Если любое изменение ведет к уменьшению цены или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по договору, то цена договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в договор вносятся соответствующие поправки, при этом Поставщик не имеет права снижать качество товара.

Изменение цены договора в сторону увеличения не допускается.

54. Если в период выполнения обязательств по договору Поставщик по уважительным причинам несвоевременно поставляет товар и/или оказывает сопутствующие услуги, Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (-ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик оценив ситуацию, вправе по своему усмотрению продлить срок выполнения договора Поставщиком. В этом случае такое продление должно быть оформлено Сторонами путем подписания соответствующего соглашения.

55. В случае предоставления обеспечения возврата аванса и/или обеспечения исполнения договора, виде банковской гарантии, Поставщик обязан согласовать любое дополнительное соглашение к договору с юридическим лицом, выдавшим данное обеспечение, и предоставить Заказчику сопроводительным письмом копию подтверждающего документа.

При несоблюдении вышеуказанного условия, Заказчик вправе требовать от Поставщика оплаты обеспечения.

56. Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

Расторжение договора

57. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик признается банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

58. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Поставщику письменное уведомление о расторжении:

1) если Поставщик не поставляет часть или весь товар в срок (-и), предусмотренный (-е) договором;

2) если обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора не будут предоставлены в указанные сроки;

3) если Поставщик не выполняет какие-либо другие свои обязательства по договору.

При этом, Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

59. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.

В этом случае расторжение Договора оформляемся подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

Заключительные положения

60. Стороны, по окончании исполнения договора должны в обязательном порядке осуществить сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки, подтверждая окончание обязательств

61. При исполнении своих обязательств по договору Заказчик и Поставщик, включая его представителей, обязуются полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, налогооблажения и коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации.

62. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьей стороне.

63. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание договора или какого-либо из его положений, технической документации, информации, предоставленной Заказчиком. Указанная информация должна предоставляться персоналу Поставщика конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

64. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика использовать документы или информацию по договору, кроме как в целях реализации договора.

65. Договор составляется на русском языке. Вся относящаяся к договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данному условию.

66. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

67. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

68. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

69. Договор вступает в силу с «_____» ____________ 20__ года и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

70. Договор оформлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

71. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в трехдневный срок обо всех изменениях. В противном случае убытки возлагаются на виновную Сторону.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» в лице филиала акционерного общества «Актюбинские межсистемные электрические сети»

030000, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 44, тел.: 8 (7132) 70-03-59, 70-03-09, 70-03-67 факс: 8 (7132) 77-39-74 КБе 16 БИН 971041002371 РНН 061800105935 в АО «КазИнвестБанк», г.Актобе, ИИК KZ60920RKAC000467871

БИК KAZSKZKA

Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 62001 №0016310 от 12.09.2012г.

–  –  –

Реквизиты грузополучателей (пункт назначения) Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» в лице филиала акционерного общества «Актюбинские межсистемные электрические сети»

030000, г. Актобе, Северо-Западная промзона № 627, РПБ, центральный склад, тел.: 8 (7132)70-03-09, 70-03-67, 70-03-11, факс: 8 (7132) 77-39-74,

–  –  –

1. Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" «Актюбинские межсистемные электрические сети»

(Наименование Заказчика)



Похожие работы:

«Утверждено Решением Комитета по продуктам и технологиям АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) от "24" сентября 2015 года Протокол № 15 Вступает в действие с "01" октября 2015 года Таблица процентных ставок по срочным...»

«Для служебного пользования Экз.№ УТВЕРЖДАЮ "" _ 2015 Информационно-аналитическая система "ИнтраСфера" Регламент по сопровождению пользователей Контроль изменений документа Дата ФИО Версия Причина изменений Зайцев К.В. Создание документа 15.08.2015 1.0 Буртасова В.Г. Инспекция документа 20.08.2015 1.0 Королькова Е.М. Нормоконтроль...»

«СКАЗКА ОБ ОТВАЖНОМ АЛИ В стародавние времена это было, когда коза состояла в командирах, утка в урядниках, индюк в десятниках, лиса в начальниках, гуси были судьями, волки в надзирателях, а вороны в стражниках; сорока в солдатах, летучая мышь есаулом, медведь атаманом, сова в генералах служила. Когда пет...»

«Правила Программы лояльности "PayOkay" утверждены протоколом Правления Банка 20.11.2015 №75 новая редакция утверждена протоколом Правления Банка 01.03.2017 №23 Настоящие правила Программы лояльности "PayOkay" (далее – Правила) определяют порядок предоставления кл...»

«Архимандрит Августин (Никитин) Русский миссионер в Индии. Архимандрит Андроник (Елпидинский) Предисловие Едва ли не первым русским литературным памятником, сообщающим о христианской миссии в Индии, является “Слово о законе и благодати” киевского митрополита Илариона. В этом произведении, написанном в середине XIв., г...»

«93 9. Успенский, Б.А. Поэтика композиции [Текст] / Б.А. Успенский. – СПб.: Азбука, 2000. – 348 с.10. Федотова, Н.Н. Глобализация как фактор формирования новой парадигмы в социологии [Текст]: дис. канд. социол. наук / Н.Н. Федотова. – М., 2000. –149 с...»

«Регламент Кубка и Первенства России по картингу 2017 года в национальных классах СЕРЕБРЯНЫЙ КАРТ РЕГЛАМЕНТ КУБКА и ПЕРВЕНСТВА РОССИИ по КАРТИНГУ 2017 года Классы Национальный, Национальный-Юниор, Пионер, Кадет. (Национальные классы) СЕРЕБРЯНЫЙ КАРТ-2017 Статья 1. Общие...»








 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.