WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 


««УТВЕРЖДАЮ» Председатель закупочной комиссии, Заместитель Генерального директора по технической политике, Технический директор А.А. Лизунов « 14 » апреля 2015 года ...»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии,

Заместитель Генерального директора по технической политике, Технический директор

А.А. Лизунов

« 14 » апреля 2015 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14».

Город Чита

2015 год

Страница 1 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

Оглавление

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ

2.

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, ИХ

3.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА.

4.

ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГ.

5.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА.

6.

ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ

7.

ЗАЯВОК

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

8.

ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В

9.

ЗАЯВКИ

ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА

10.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.

МЕСТО И ДАТА НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ

12.

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

13.

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

14.

15. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

16. ВИДЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

17.1 Требования к выполнению работ (услуг)

17.2. Форма письма об участии в Запросе предложений

17.3. Форма описи документов

Приложение 1 - Смета ЛОТ 1 Приложение 2 - Смета ЛОТ 2.

–  –  –

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ОАО «ТГК-14», ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672090) (далее по тексту «Заказчик») официальной публикацией извещения о проведении открытого запроса предложений на сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru в разделе «Реестр опубликованных заказов», а также сайте www.tgkcom в разделе «Закупки», подраздел «Извещения», направление «Энергоремонтное производство» от 14 апреля 2015 г. пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Подрядчики) к участию в открытом запросе предложений (далее по тексту «Запрос предложений») на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14».

1.1. Сведения о Заказчике:

1.1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»;

1.1.2. Сокращенное наименование: ОАО «ТГК-14»;

1.1.3. Почтовый адрес: ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672090;

1.1.4. Адрес электронной почты: noryan@chita.tgk-14.com;

1.1.5. Номер контактного телефона:

контактные лица по техническим вопросам:

ЛОТ 1: Козулин Роман Александрович, главный инженер Приаргунской ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-14» Читинская Генерация, тел.8-914-518-2814.

ЛОТ 2: Кошкина Елена Александровна, начальник ОППР филиала ОАО «ТГК-14»

Генерация Бурятии, тел. (3012) 29-34-45;

контактное лицо по организационным вопросам открытого запроса предложений:

главный специалист отдела товаро-закупочной деятельности Бурдуковская Светлана Сергеевна (3022) 38-46-90.

1.2. Предмет договоров (далее по тексту «Договор», «Договоры»):

ЛОТ 1: Капитальный ремонт турбоагрегата ТА ст.№2 ПТ-12-35.10М для нужд филиала ОАО «ТГК-14» Читинская Генерация.

ЛОТ 2: Капитальный ремонт турбоагрегата №3 Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (турбина + генератор) для нужд филиала ОАО «ТГК-14» Генерация Бурятии.

1.3. Объем оказываемых услуг:

Более подробная информация содержится в приложении 17.1, 17.2 к документации.

1.4. Правовое регулирование Запроса предложений осуществляется в соответствии с:

1.4.1. Гражданским кодексом Российской Федерации (с посл. изм. и доп.);

1.4.2. Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с посл. изм. и доп.);

1.4.3. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения по проведению закупок;

Страница 3 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

1.4.4. Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ТГК-14», утвержденным Протоколом Совета Директоров от 28.10.2013 № 172 (далее по тексту «Положение о закупках»);

1.4.5. Иными локальными нормативными актами Заказчика.

1.5. При проведении Запроса предложений Заказчик, при неудовлетворении заявляемых требований, указанных в настоящей документации, вправе объявить (дополнительно) о проведении второго и, при необходимости, последующих этапов Запроса предложений, информация о которых будет сообщена дополнительно.

1.6. Вставки в квадратных скобках отмеченные зеленым цветом выделения текста подлежат удалению и замене соответствующими действительными сведениями в Заявках, направляемых Участниками.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ

2.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Заявка должна содержать:

2.1.1. сведения и документы об Участнике размещения заказа (далее по тексту «Участник»), подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;

б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

в) копии свидетельства НАКС аттестации технологии сварки и копии свидетельств аттестованных сварщиков

г) свидетельство вступления в СРО с приложениями;

д) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибыли и убытках за 2014 и за последний отчетный период текущего года поданных в соответствии с установленным порядком в Инспекцию МНС России по месту регистрации Участника закупки;

е) полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Запросе предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Запроса предложений;

ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее по тексту «руководитель»).

Если от имени Участника действует иное лицо, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенную печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. Если указанная доверенность Страница 4 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

з) копии учредительных документов Участника;

и) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника оказание услуг являются крупной сделкой;

2.1.2. предложение о цене договора с приложениями (заверенные подписью и печатью):

а) Приложение 1 - Техническое предложение;

б) Приложение 2 – Смета (калькуляция);

в) Приложение 3 - Анкета Участника;

г) Приложение 4 - Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (в т.ч. со структурными подразделениями ОАО «РЖД»);

д) Приложение 5 – Проект договора (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСАННЫЙ со стороны подрядчика (исполнителя услуг);

е) Приложение 6 - Справка о материально-технических ресурсах;

ж) Приложение 7 - Справка о кадровых ресурсах;

з) Приложение 7.1 – Справка о специалистах сварщиках;

и) Приложение 8 – Справка о собственниках;

к) Приложение 9 – Подтверждение отправки заявки.

2.1.3. если для оказания услуг привлекается СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ необходимо предоставить следующие сведения:

- копию свидетельства о государственной регистрации привлекаемой субподрядной организации,

- полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Запросе предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Запроса предложений;

- Анкета привлекаемой субподрядной организации (по форме приложения 3);

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (в т.ч. со структурными подразделениями ОАО «РЖД») привлекаемой субподрядной организации (по форме приложения 4);

- Справка о кадровых ресурсах (по форме приложения 7) 2.1.4. предоставление информации о наличии выполнения работ на аналогичном (тип, марка) оборудовании;

2.1.5. иные документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом запросе предложений.

Страница 5 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

В Заявке Участником декларируется соответствие следующим требованиям:

2.2.

2.2.1. непроведение ликвидации Участника и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.2.2. неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки;

2.2.3. отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки не принято.

2.3. Все листы Заявки, все листы тома Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка (том Заявки) должна содержать опись (форма описи приведена в Приложении

17.3 к настоящей Документации) входящих в его состав документов, быть скреплена печатью Участника и подписан Участником или лицом, уполномоченным таким Участником.

Предложение о цене договора (письмо об участии) с приложениями также должны быть подписаны Участником или лицом, уполномоченным таким Участником и заверены печатью. Соблюдение Участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав Заявки и тома Заявки, поданы от имени Участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Заявки и тома Заявки документов и сведений.

2.4. Сведения и документы в Заявке, в томе Заявки, предусмотренные пунктами 2.1.1-2.1.3 настоящей Документации, необходимо размещать в соответствии с порядком, изложенным в указанных пунктах, при этом опись документов (пункт 2.3 настоящей Документации) размещается в конце Заявки, в конце последнего тома Заявки.

2.5. Каждый участник подает Заявку:

- оригинал в бумажном варианте предоставляется по почте по адресу: 672000, г. Чита, ул.

Профсоюзная, 23 каб. 303 Бурдуковской Светлане Сергеевне. Оригинал в бумажном варианте должен быть отправлен не позднее окончания срока приёма Заявок, что должно быть подтверждено согласно приложению 9 настоящей документации, где указывается № квитанции, если письмо отправлено «Почтой России», либо № накладной, если письмо отправлено курьерской службой, а также дата отправки;

- электронную сканированную версию оригинала Заявки до окончания срока приёма предложений, указанного в п. 7.4, 7.5, 12.2, 12.3 настоящей документации, на адрес электронной почты: noryan@chita.tgk-14.com. Допускается отправка несколькими письмами. Объём одного письма – максимум 7 мегабайт.

2.6. Инструкция по заполнению Заявки:

2.6.1. Заявка включает в себя сведения и документы, предусмотренные пунктами 2.1настоящей Документации.

Страница 6 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

2.6.2. Сведения, которые не могут быть изложены в отдельных документах (подпункт «а» пункта 2.1.1, пункт 2.1.2 настоящей Документации), предоставляются Участником отдельным письмом об участии в Запросе предложений (далее – Письмо), форма, которого приведена в Приложении 17.2 к настоящей Документации.

2.6.3. Допускается оформление Письма на официальном бланке Участника, с указанием обязательных реквизитов, предусмотренных Приложением 17.2 к настоящей Документации.

2.6.4. Допускается присвоение Письму даты и номера в соответствии с принятыми у Участника правилами документооборота.

2.6.5. Участник указывает свои предложения по условиям исполнения договоров по каждому критерию оценки. Допускается изложение предложений с отсылкой к соответствующим положениям Заявки.

2.7. Заявка участника должна полностью отвечать каждому из предъявленных требований. Если хотя бы по одному требованию заявка участника не удовлетворяет условиям Запроса предложений, она отклоняется.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ,

3.

ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.

ЛОТ 1: Соответствие требованиям нормативно-технической документации (СНИП)

ЛОТ 2:

а) Выполнение работ в соответствии с технологией, удовлетворяющей условиям эксплуатации оборудования. Результатом проведения данной работы является: 1). возможность дальнейшей безопасной и надёжной эксплуатации турбогенератора 2) гарантия качества оказываемых услуг, выполненных работ.

б) Использование материала в соответствии с ТУ, ГОСТ, нормами расхода, с оформлением акта приёма-передачи формы МХ-1. После выполнения работ составлять отчет об использовании материалов формы М-29. При производстве демонтажных работ оформлять акт демонтажа.

в) Выполнять весь состав работ по каждому виду ремонтируемого оборудования, предусмотренный расценками локального сметного расчета, являющегося приложением к договору.

г) Наличие обученного и аттестованного персонала Подрядчика на проведение работ по ремонту турбоагрегатов. Технические возможности надлежащего исполнения работ, наличие необходимых инструментов и приспособлений, технологических карт на ремонт нижеперечисленной номенклатуры оборудования.

д) Предоставление Подрядчиком локального сметного расчета на проведение работ в формате «Гранд-смета»

е) Предоставление Подрядчиком расчёта поправочного индекса к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, значение которого предлагается для применения в сметном расчете в 2015 году при проведении ремонтных работ. В случае применения федеральных единичных расценок определить фиксированное значение поправочного индекса, применяемого к базе ФЕР для применения к сметным расчетам при проведении ремонтных работ в 2015 году.

Страница 7 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

ж) Срок гарантии отремонтированного оборудования с момента его включения под нагрузку, при соблюдении собственного персонала УУТЭЦ-1 правил эксплуатации.

Предоставление подрядчиком:

протокола проверки гидравлической плотности формуляр коробки стопорного клапана протокол закрытия стопорного клапана протокол испытания на газоплотность генератора протокол проверки разбега протора в упорном родшипнике протокол закрытия картеров подшипников турбины формуляр центобежного маслонасоса формуляр сборки муфты и центровки центробежного маслонасоса турбины по полумуфтам формуляр на пусковой маслонасос формуляр замеров по упорному подшипнику формуляр замера роторов по полумуфтам формуляр регулятора скорости и автомата безопасности формуляр замера масляных уплотнений акт на ремонт арматуры акты на скрытые работы технический отчет по виброобследованию протокол гидравлических ипытаний маслоохладителей формуляр воздушных зазоров генератора иную нормативно-техническую документацию согласно СО34.04.181-2003

3.2. Место оказания услуг:

ЛОТ 1: Россия, Забайкальский край, Приаргунская ТЭЦ ЛОТ 2: Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Трактовая, 26, турбинный цех УУТЭЦ-1

3.3. Cрок оказания:

ЛОТ 1: июль 2015г.

–  –  –

ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГ.

5.

Лот 1: Оплата производится ежемесячно, согласно объему выполненных и принятых работ, до 25 числа месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта сдачиприемки выполненных работ и представленного счета (счета-фактуры) в безналичной форме на счет Подрядчика.

Лот 2: Оплата производится согласно объему выполненных и принятых работ, до 30 числа месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненСтраница 8 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

ных работ и представленного счета (счета-фактуры) в безналичной форме на счет Подрядчика.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА.

6.

6.1. Цена (стоимость) договора должна быть сформирована с учетом всех налогов, доставки (для материалов), командировочных расходов и иных возможных затрат, платежей и скидок участника закупки при выполнении договора для нужд Заказчика.

ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК

7.1. Порядок подачи Заявок:

7.1.1. Для участия в Запросе предложений Участник подает Заявку, оформленную в соответствии с разделом 2 настоящей Документации.

7.1.2. Участник вправе подать только 1 (одну) Заявку в отношении предмета соответствующих Запросу предложений.

7.1.3. Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до момента вскрытия закупочной комиссией конвертов с Заявками.

7.1.4. Если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не подана ни одна Заявка, Запрос предложений признается несостоявшимися.

7.2. Место подачи Заявок: каб. 303, ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672000.

7.3. Дата начала срока подачи Заявок: 14.04.2015.

7.4. Дата окончания срока подачи Заявок: 30.04.2015.

7.5. Время окончания подачи Заявок: 09:00 время Читинское.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

8.

8.1. Участники Запроса предложений должны соответствовать следующим требованиям:

8.1.1. соответствие Участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг;

8.1.2. непроведение ликвидации Участника и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

8.1.3. неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений;

8.1.4. отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим данному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки не принято.

8.1.5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках.

Страница 9 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

8.1.6. наличие опыта работы Участника не менее 12 месяцев, а также наличие опыта работы по предмету закупки (работа на объектах энергетической отрасли: ТЭС, тепловые сети, котельные, а также наличие опыта работы со структурными подразделениями ОАО «РЖД»);

8.1.7. наличие у Участника уставного капитала в размере не менее 500 тыс. руб.;

8.2. Если у Участника имеется негативный опыт по исполнению договорных отношений с ОАО «ТГК-14» и со структурными подразделениями ОАО «РЖД», то данный претендент к участию не допускается.

8.3. Указанные в пункте 8.1 настоящей Документации требования подтверждаются любыми документами, из которых можно сделать однозначный вывод об их соблюдении.

Требования, указанные в подпунктах 8.1.2 – 8.1.4 также декларируются в письме об участии в Запросе предложений (Приложение 17.2 к настоящей Документации).

ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ

9.

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ

9.1. Порядок отзыва Заявок:

9.1.1. Участник, подавший Заявку, вправе отозвать ее.

9.1.2. Заявка отзывается путем письменного уведомления в произвольной форме в адрес Заказчика.

9.1.3. На конверте такого уведомления указывается «Отзыв заявки на участие в Запросе предложений» с указанием наименования настоящего Запроса предложений.

9.1.4. В отношении лица, отзывающего Заявку, должны быть предоставлены документы, указанные в подпункте «в» пункта 2.1.1 настоящей Документации, если только эти документы не были представлены в составе самой Заявки.

9.2. Срок отзыва Заявок: в любое время до момента рассмотрения закупочной комиссией предложений с Заявками.

9.3. Порядок внесения изменений в Заявки:

9.3.1. Участник, подавший Заявку по соответствующему Запросу предложений, вправе изменить ее.

9.3.2. Изменения подаются путем предоставления соответствующего обращения в произвольной форме, а также новых редакций документов, которые изменяются.

9.3.3. В обращении указывается «Изменения к заявке на участие в Запросе предложений» с указанием наименования настоящего Запроса предложений.

9.3.4. В отношении лица, подписавшего вышеуказанные документы, должны быть предоставлены документы, указанные в подпункте «в» пункта 2.1.1 настоящей Документации, если только эти документы не были представлены в составе самой Заявки.

9.3.5. При этом необходимо придерживаться положений, предусмотренных разделом 11 настоящей Документации, в части не противоречащей настоящему разделу.

9.4. Срок внесения изменений в Заявки: не позже начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками, в том числе после соответствующего объявления на заседании закупочной комиссии по вскрытию поступивших на Запрос предложений конверты.

Страница 10 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

9.5. В ходе Запроса предложений Участники вправе отступать от собственных Заявок в целях регулирования цены и предложения наиболее лучших условий исполнения договора.

ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1. Форма предоставления разъяснения Документации: в письменной форме или в форме электронного документа.

10.2. Порядок предоставления разъяснения Документации:

10.2.1. Заказчик предоставляет разъяснения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи Заявок.

10.2.2. Разъяснения положений настоящей Документации размещаются Заказчиком на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru, www.tgk-14.com не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия предоставления указанных разъяснений.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.

11.1. До истечения срока окончания приема Заявок Заказчик может внести изменения в настоящую Документацию.

11.2. До истечения срока окончания приема Заявок Заказчик может по любой причине продлить этот срок, если в Документации не было установлено дополнительных ограничений.

11.3. Изменения, вносимые в настоящую Документацию, размещаются Заказчиком на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и www.tgk-14.com не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

МЕСТО И ДАТА НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

12.1. Место рассмотрения Заявок: ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672000, на заседании закупочной комиссии.

12.2. Дата начала рассмотрения Заявок: 30.04.2015.

12.3. Время вскрытия конвертов с Заявками: с 09:00 время Читинское.

12.4. Запрос предложений проводятся в соответствии с порядком, изложенным в Положении о закупках.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

13.

13.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в Заявках, закупочная комиссия оценивает и сопоставляет такие Заявки по следующим критериям оценки:

13.2. Цена договора. Данный показатель включает в себя стоимость выполнения услуг. Значимость данного критерия (Kai) составляет 100%. При соответствии всех остальных критериев установленным требованиям документации.

Страница 11 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

13.3. Вид оплаты. Заявки по данному критерию оцениваются, как соответствует или не соответствует установленным требованиям документации.

13.4. Сроки выполнения работ (услуг). Заявки по данному критерию оцениваются, как соответствует или не соответствует установленным требованиям документации.

13.5. Соответствие работ (услуг). Заявки по данному критерию оцениваются, как соответствует или не соответствует установленным требованиям документации.

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

14.

14.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями (раздел 13 настоящей документации) и в порядке, предусмотренном настоящим разделом документации.

14.2. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критерию «Цена договора». Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

14.3. Значимость критерия «Цена договора» определяется в процентах. При этом для расчета рейтинга применяется коэффициент значимости.

14.4. Для оценки Заявки осуществляется расчет рейтинга по критерию «Цена договора»

каждой Заявки, при соответствии остальных критериев оценки указанных в п.13.3 –

13.5 документации. При несоответствии Заявок установленным требованиям документации по критериям оценки указанным в п.13.3-13.5, заявки не сравниваются по критерию «Цена договора» и признаются неудовлетворяющими требованиям установленным в документации.

14.5. Присуждение каждой Заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета рейтинга по каждой Заявке.

14.6. Оценка по критерию «Цена договора» (пункта 13.2 документации):

14.6.1. Для определения рейтинга Заявки по данному критерию в настоящей документации установлена начальная (максимальная) цена договора (раздел 5 документации).

14.6.2. Рейтинг по данному критерию определяется по формуле:

A max A i Rai 100, где A max Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в разделе 5 настоящей документации;

Ai – предложение i-го Участника по цене договоров.

14.6.3.При оценке Заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение Участника с наименьшей величиной стоимости договора.

14.7. Оценка по критерию «Вид оплаты» (пункта 13.3 документации):

По данному критерию сравнивается форма, срок и порядок оплаты указанный в Заявке с требуемой формой, сроком и порядком оплаты. По итогам сравнения Заявки с Страница 12 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

требованиями по виду оплаты, указанными в документации, выставляется оценка соответствует или не соответствует Заявка установленным требованиям.

14.8. Оценка по критерию «Сроки выполнения работ (услуг), поставки продукции» (пункта 13.4 документации):

По данному критерию сравниваются сроки выполнения работ (услуг), поставки продукции указанные в Заявке с требуемыми сроками выполнения работ (услуг), поставки продукции. По итогам сравнения Заявки с требованиями по срокам выполнения работ (услуг), поставки продукции, указанным в документации, выставляется оценка соответствует или не соответствует Заявка установленным требованиям.

14.9. Оценка по критерию «Соответствие работ (услуг)» (пункта 13.5 документации):

По данному критерию сравнивается соответствие работ (услуг) указанных в Заявке с требуемым работам (услугам). По итогам сравнения Заявки с требованиями по соответствию работ (услуг), указанным в документации, выставляется оценка соответствует или не соответствует Заявка установленным требованиям.

14.10. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок, поданных Участниками, признанными участниками Запроса предложений.

На основании результатов оценки и сопоставления Заявок закупочной комиссией 14.11.

каждой Заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок, содержащих такие условия.

14.13. Победителем Запроса предложений признается Участник, который предложил наилучшие условия исполнения договора и Заявке которого присвоен первый номер.

14.14. Закупочная комиссия ведет итоговый протокол.

14.15. Протокол размещается на официальном сайте Заказчиком, в течение 3 (трех) дней со дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

15. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

15.1. Экспертная оценка Заявок на участие в закупочной процедуре проводится в целях обеспечения обоснованности принятия решений Закупочной комиссии по ранжированию Заявок по степени предпочтительности и выбору победителя закупочной процедуры.

15.2. При ранжировании Заявок Закупочная комиссия учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако может принимать любые самостоятельные решения.

15.3. Секретарь закупочной комиссии должен представить все результаты экспертизы (сводная таблица оценок и индивидуальные заключения экспертов) Закупочной комиссии.

15.4. Секретарь закупочной комиссии при необходимости докладывает результаты работы Экспертной группы на заседании Закупочной комиссии. Закупочная комиссия может пригласить на свое заседание любого члена Экспертной группы (далее по тексту – эксперта) и заслушать дополнительные разъяснения и обоснования его индивидуальных экспертных оценок.

15.5. В период рассмотрения и оценки Заявок эксперты могут вступать в контакты с представителями участников закупочной процедуры только по поручению Закупочной коСтраница 13 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

миссии или ее председателя. Если до начала или в процессе рассмотрения Заявок у эксперта возникли обстоятельства, мешающие ему объективно оценивать Заявки, эксперт обязан незамедлительно в письменной форме доложить о таких фактах председателю Закупочной комиссии.

15.6. Все материалы оценки Заявок эксперты должны представить в установленный для них срок Секретарю закупочной комиссии в оригинале или сканированной копии в формате PDF по адресу электронной почты: noryan@chita.tgk-14.com.

15.7. Каждый эксперт, привлеченный для оценки Заявок, рассматривает только те материалы закупочной процедуры, которые относятся к его компетенции и направлению работы в составе экспертной группы. Материалы закупочной процедуры, не относящиеся напрямую к компетенции и направлению работы эксперта, им не рассматриваются и не оцениваются.

15.8. При оценке Заявок эксперты должны придерживаться принципов беспристрастности и справедливости, то есть давать свои оценки по каждой Заявке, используя единые для всех участников подходы, ни для кого не снижая или наоборот, не ужесточая требования.

15.9. Эксперты должны давать свои индивидуальные оценки только исходя из рассмотрения по существу содержания Заявок и своих профессиональных знаний. Если эксперт обладает дополнительной (т.е. не указанной в Заявке) важной информацией по существу рассматриваемого предложения, то при оценке Заявок такая информация учитываться не должна, однако эксперт обязан приложить такую информацию в письменном виде к своим экспертным оценкам.

15.10. Эксперт вправе предложить Закупочной комиссии затребовать от любого участника закупочной процедуры предоставления каких-либо недостающих сведений, разъяснений положений его Заявки и т.п. Такое предложение должно сопровождаться письменным обоснованием необходимости

16. ВИДЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ

16.1. Сводная таблица экспертных оценок представляет собой свод из четырех блоков, каждый из которых оценивается определенным членом экспертной группы в соответствии с его компетенцией индивидуально по каждому лоту.

16.1.1. Финансовый блок.

Оценивается цена за единицу продукции согласно номенклатуре, приведенной в закупочной документации.

16.1.2. Юридический блок:

- Соответствие договора «типовой» форме, утвержденной в ОАО «ТГК-14», приведенной в закупочной документации;

- Наличие благоприятных для ОАО «ТГК-14» условий улучшающих типовой договор (увеличенный срок платежей со стороны ОАО «ТГК-14», увеличение гарантийного срока, сниженный размер ответственности ОАО «ТГК-14» и т.п.);

- Наличие претензий и судебных споров ОАО «ТГК-14» (или дочерних компаний) с данным Участником, по текущим либо ранее заключенным договорам.

16.1.3. Технический блок:

- Соответствие работ, услуг техническому заданию Заказчика;

- Опыт выполнения аналогичных договоров, в т.ч. с ОАО «ТГК-14»;

- Условия производства и поставки услуг: Наличие собственной производственной базы (производитель); привлеченных субподрядных организаций, соответствие кадровых ресурсов и материально-технического обеспечения;

- Соответствие сроков и качества работ, предусмотренных ранее заключенными договорами с ОАО "ТГК-14";

Страница 14 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

- Наличие полной развернутой сметы;

- Соответствие системе ценообразования, принятой ОАО «ТГК-14».

16.1.4. Блок экономической безопасности:

- Наличие негативной информации об участнике на «внешнем поле»;

- Наличие внутренней негативной информации об участнике при исполнении договорных обязательств для нужд ОАО «ТГК-14»

Страница 15 из 52

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

17.1 Требования к выполнению работ (услуг) ЛОТ 1: Капитальный ремонт турбоагрегата ТА ст.№2 ПТ-12-35.10М для нужд филиала ОАО «ТГК-14» Читинская Генерация.

–  –  –

Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений турбин конденса- ротор ционных, теплофикационных и с противодавлением: начальное давление пара до 3,43(35) МПа (ата) Центровка проточной части ЦВД с исправлением тепловых зазо- проточная часть ров турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, свыше 15 ступеней, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа(ата) Ремонт наружного корпуса ЦВД с исправлением поверхности корпус разъема турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа(ата)

–  –  –

Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема компл турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: 13-16 ступеней, начальное давление пара до 3,43(35) МПа (ата) Ремонт поворотной диафрагмы с притиркой поясков, шабрением диафрагма горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец турбин теплофикационных, диаметром: до 1500мм Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе опора передней опоры турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: опорно-упорный подшипник, диаметр вкладыша подшипника до 200мм Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутых роторах опора опоры РТ-РГ турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: мощность турбины до 25МВт Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе опора опоры РГ, выносной подшипник, диаметр вкладышей: до 300мм

–  –  –

Ремонт клапана регулирующего высокого и среднего давления клапан (сбросного) со шлифовкой и притиркой уплотняющих поверхностей: начальное давление пара до 12,75(130) МПа(ата), диаметр клапана до 200мм Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов устройство турбин с заменой изношенных деталей: КТЗ, НЗЛ, инофирм Ремонт валоповоротного устройства, мощность турбины: до шт.

25МВт

–  –  –

Снятие, очистка, сушка и установка изоляционных прокладок шт.

стула подшипника генератора и возбудителя турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением Ремонт рычажных связей системы парораспределения турбин компл мощностью: до 25МВт Снятие динамических характеристик системы регулирования и система защиты с целью определения временных параметров, турбина с двумя регулируемыми отборами мощностью: до 25МВт

–  –  –

Страница 21 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, компл.

внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны: турбогенератор типа Т2-25-2,Т-25-2 Промывка лобовых частей моющими жидкостями с статор естественной сушкой: турбогенератор типа Т2-2.5Т2-4-2,Т2-6-2,Т-6-2,Т2-12-2,Т-12-2 Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и ротор центрирующих колец с их дефектоскопией, ремонтом, покрытием эмалью, снятием и установкой деталей расклиновки и чисткой лобовых частей, снятием и установкой вентиляторов, ремонтом демпферной системы, проверкой состояния вентиляторов, токоподводов, газоплотности, продуваемости вентиляционных каналов, гидравлической плотности: турбогенераторы Т2Т-12-2 Ремонт газоохладителя без его выемки: турбогенера- газоохладитель торы типа Т2-2,5-2,Т2-4-2,Т2-6-2,Т-6-2,Т2-12-2,Т-12-2 Снятие и установка возбудителя вместе с фундамент- возбудитель ной плитой: возбудители типа ВТ-40-3000,ВТ-50ВТ-75-3000 Ремонт возбудителя с выводом якоря без перемотки возбудитель обмоток и ремонта щеточно-контактного аппарата:

возбудители типа ВТ-40-3000,ВТ-50-3000,ВТ-75-3000 Раздел 2. Капитальный ремонт турбины Р-12-3,4/0,1 ст. №3 (Турбоагрегат Р-12инв. №26009190) Вскрытие корпусов турбины с противодавлением, на- шт.

чальное давление пара: до 3,43(35) МПа(ата), ЦВД наружный Разборка проточной части высокого и среднего давле- комплект ния турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: до 3,43(35) Мпа(ата), ЦВД Страница 22 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

Ремонт крепежа корпусов ЦВД (наружного и внутрен- компл.

него) и фланцев паропроводящих труб, турбина с противодавлением, начальное давление пара до 3,43(35) МПа (ата): 1 группа сложности Ремонт обойм диафрагм ЦВД с шабрением горизон- компл.

тального разъема и заменой крепежа (без замены надбандажных уплотнений, без восстановления пазов надбандажных уплотнений) турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа (ата) Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального компл.

разъема турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: до 10 ступеней, начальное давление пара до 3,43(35) МПа (ата) Ремонт без устранения дефектов металла наружного корпус корпуса ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа(ата) Сборка и закрытие ЦВД турбин конденсационных, цилиндр теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа(ата) Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений турбин ротор конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: начальное давление пара до 3,43(35) МПа (ата) Центровка проточной части ЦВД с исправлением теп- проточная часть ловых зазоров турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, до 10 ступеней, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа(ата) Ремонт жесткой и полужесткой муфты турбоагрегата полумуфта без снятия полумуфты Страница 23 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

Ремонт при разобранном цилиндре каминных уплот- компл.

нений ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, до 50% заменяемых сегментов уплотнительных колец, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа (ата) Разборка, очистка, дефектация узлов системы регули- система рования и защиты, устранение дефектов или замена изношенных деталей, сборка, заполнение формуляров, турбина с одним регулируемым отбором мощностью:

до 25МВт Настройка системы регулирования по заводским дан- система ным, турбина с одним регулируемым отбором мощностью: до 25МВт Регулирующие клапана. Ремонт клапана регулирую- клапан щего высокого и среднего давления (сбросного) с устранением дефектов металла выборкой и последующей шлифовкой: начальное давление пара до 12,75(130) МПа(ата) диаметр клапана до 200мм (Прим.1 При ремонте клапанов турбин КТЗ, НЗЛ и инофирм ПЗ=0,7) Ремонт клапанов и затворов обратных высокого и шт.

сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-300мм: 1 группа сложности ремонта ГПЗ. Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с под- шт.

вижными тарелками (фланцевые), ДУ-200мм: 1 группа сложности Ремонт клапана автоматического затвора высокого и клапан среднего давления (стопорнорегулирующего,отсечного) с устранением дефектов металла выборкой и последующей шлифовкой, начальное давление пара: до 12,75(130) МПа(ата), диаметр клапана до 500мм (Прим.1 При ремонте клапанов турбин КТЗ, НЗЛ и инофирм ПЗ=0,7)

–  –  –

Участник размещения заказа подтверждает, что на момент подписания настоящего письма:

В отношении его не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного 1.

суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;

Его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

У него отсутствует задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

–  –  –

Полное официальное наименование (согласно действующей редакции Устава, внесенное в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) Краткое официальное наименование Участника (согласно действующей редакции Устава, внесенное в ЕГРЮЛ / ЕГРИП)

–  –  –

Основной контактный телефон контрагента (с указанием кода города) – по данному телефону будут осуществляться официальные телефонные звонки уполномоченных представителей ОАО «ТГК-14»

Основной факс контрагента (с указанием кода города) – на данный номер будет направляться официальная факсимильная корреспонденция ОАО «ТГК-14»

Сотовый телефон (10 знаков)

–  –  –

ФИО руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника Должность Основание действия руководителя Адрес электронной почты (для связи с руководством контрагента) – на данный адрес будут направляться сообщения в рамках деловой переписки Данные сотрудника контрагента, уполномоченного на текущее взаимодействие с ОАО "ТГК-14" ФИО Должность Прямой контактный телефон (мобильный или офисный) Фактический адрес головного офиса контрагента (филиала – в случае заключения ОАО «ТГК-14» договора с филиалом контрагента) Индекс Населенный пункт улица,проспект дом Главный бухгалтер или иное должностное лицо, выполняющее его функции Фамилия, Имя и Отчество Наличие собственной производственной, материально-технической базы и иных ресурсов, необходимых для самостоятельного выполнения работ/оказания услуг, предусмотренных закупочной процедурой ОАО «ТГКпредметом заключаемого с ОАО «ТГК-14» договора (да/нет) Будут ли при выполнении работ/оказании услуг, предусмотренных закупочной процедурой ОАО «ТГК-14»/предметом заключаемого с ОАО «ТГК-14» договора привлекаться организации-субподрядчики (да/нет). При их привлечении к данной анкете прикладываются заполненные по аналогичной форме анкеты – отдельно по каждому субподрядчику, заверенные руководством организациисубподрядчика.

Дата начала партнерских отношений с ОАО "ТГК-14" и ОАО «РЖД» (если такие имеются) Адрес официального Интернет-сайта контрагента Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании свидетельства о государственной регистрации) Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ - выписка из реестра акционеров отдельным документом) на основании учредительных документов установленной формы

–  –  –

Срок деятельности (с учетом правопреемства), месяцев Размер уставного капитала, тыс. руб.

Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика Сведения о выданных участнику лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору

–  –  –

Наименование органа, выдавшего лицензию Срок окончания действия лицензии Сведения о дочерних и зависимых обществах, аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 26.07.06 №135-ФЗ «О защите конкуренции»), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия "аффилированное лицо" в статье 4 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" N 948-1 от 22.03.1991)

–  –  –

Сведения о персонале Среднесписочная штатная численность работающих, чел.

в т.ч. специалистов с высшим техническим образованием, чел.

Численность работников, привлеченных по гражданско-правовым договорам, чел.

–  –  –

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________________

_____, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работу, указанную в п. 1.2. настоящего договора, в объеме и цене, определенных сметной документацией (приложение №___ к настоящему договору), и сдать ее результат Заказчику.

Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ ____________________________________________________________________________

_.

1.3. Дата начала и завершения работ: ___________________.

1.4. Работы выполняются из материала __________. Подробный перечень материалов, передаваемых каждой из сторон, указан в Приложении №____ и является неотъемлемой частью настоящего договора

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена сметой (сметами) (Приложения №№_____ к настоящему договору) и составляет ______________

(_____________________________________________________________), в том числе НДС - ____________ (_______________________________________________) рублей.

2.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке:

2.2.1. После подписания сторонами настоящего договора Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости работ, указанной в п. 2.1.

2.2.2. Окончательный расчет производится до 30 числа месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта выполненных работ КС-2 и справки КС-3 на основании счета (счета-фактуры), представленного Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Страница 36 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

2.2.3. В целях обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик, на основании ст. 359 ГК РФ, вправе удержать 10% от общей стоимости работ по настоящему договору, до окончания первого месяца эксплуатации отремонтированного в соответствии с настоящим договором оборудования. В случае, если по итогам работы первого месяца эксплуатации оборудования не будет выявлено никаких дефектов, Заказчик в течение следующих 10 дней производит оплату удержанной суммы. В случае выявления в течение первого месяца эксплуатации недостатков в работе отремонтированного оборудования, указанная сумма удержания остается у Заказчика до истечения первого месяца нормальной эксплуатации оборудования, который начинает течь с момента устранения Подрядчиком выявленных дефектов.

2.3. После окончания всего комплекса работ Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов. Подрядчик в течение 10 дней с момента получения обязан подписать указанный акт и направить его в адрес Заказчика. В случае не направления Подрядчиком акта сверки взаиморасчетов в указанный срок, акт сверки взаиморасчетов считается принятым в редакции Заказчика.

2.4. При возникновении обстоятельств, влекущих увеличение объема работ по настоящему договору и, как следствие, – увеличение стоимости работ, стороны согласуют указанные изменения путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. Обязательства сторон.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1 Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующим специальным нормативным актам (техническим требованиям, требованиям Госэнергонадзора, директивным документам, противоаварийным циркулярам и т.д.).

3.1.2 Обеспечить технологическую, производственную и трудовую дисциплину персонала, а также соблюдение персоналом правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

3.1.3 Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.4 Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные во время проведения работ или во время приема-сдачи работ в течение 7 дней или в иной срок, согласованный сторонами.

3.1.5 Отвечает перед Заказчиком за сохранность материалов и оборудования поставки Заказчика, правильное его использование. Обязан предоставить по требованию Заказчика отчет по расходу материала и возвратить его остаток. Материалы, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику на основании акта приема-передачи, в котором указываются объективные данные об этом материале: его точное наименование и описание, данные Страница 37 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

о количестве и качестве передаваемого материала и оборудования. По окончанию работ по настоящему договору Подрядчик составляет отчет об использование материалов.

Риск случайной гибели материалов до момента приемки Заказчиком результатов работы несет Подрядчик Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 3.1.6 настоящего договора.

Подрядчик вправе привлекать для выполнения работы субподрядчиков исключительно 3.1.7 по письменному согласованию с Заказчиком.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1 В случае, если в соответствии с п. 1.4. настоящего договора работы выполняются из материала Заказчика, Заказчик обязуется обеспечить своевременную поставку материалов и оборудования Подрядчику. Поставку материалов и оборудования осуществлять комплектно, в полной исправности и пригодности.

3.2.2. При выявлении Подрядчиком скрытых дефектов в материалах поставки Заказчика в процессе его монтажа и испытания, составить акт с участием представителя Подрядчика и устранить дефект за свой счет.

3.2.3. Для выполнения работ по настоящему Договору обеспечить допуск персонала Подрядчика, к месту проведения работ согласно согласованному сторонами графику производства работ.

3.2.4. По получению уведомления от Подрядчика приступить к приемке выполненных работ и в течение 10 рабочих дней подписать акт приема-сдачи выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ с приложением акта выявленных дефектов.

3.2.5. Назначить своего представителя со всеми полномочиями для решения технических и финансовых вопросов на весь срок действия договора.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. В случае нарушения технологии работ, приводящих к ухудшению качества, несоответствия обязательным требованиям выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору, Заказчик имеет право приостановить работы до срока устранения замечаний.

3.3.2. В случае нарушения Подрядчиком установленного законодательством РФ (ст.169 НК РФ) порядка оформления счетов-фактур Подрядчик возмещает Заказчику убытки, понесенные последним в связи с неправомерным возмещением налога на добавленную стоимость.

–  –  –

В случае проведения работ на закрытых (охраняемых) территориях Заказчика Подрядчик, после подписания договора, предоставляет Заказчику письмо с указанием списка командируемого персонала для допуска к месту выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подрядчик обеспечивает прибытие персонала для прохождения инструктажа.

Страница 38 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

5. Порядок сдачи и приемки работ Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан в течение 3 рабочих дней приступить к их приемке. Приемка осуществляется путем подписания уполномоченными лицами двустороннего акта выполненных работ.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика и, в его присутствии, составляет акт выявленных недостатков, с указанием сроков их исправлений.

Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки 5.3.

или акта устранения недостатков.

–  –  –

6.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ. Гарантийный срок составляет _____ месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

6.2. В случае невыполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в настоящем договоре, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора за каждый день просрочки.

6.3. Все работы по настоящему Договору выполняются на основании имеющейся у Подрядчика лицензии_____________________________________________________________________.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения помимо воли сторон обстоятельств непреодолимой силы, которых не существовало на момент заключения настоящего договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожары, эпидемии, война или военные действия. О начале и прекращении форс-мажорных обстоятельств стороны в письменной форме уведомляют друг друга в течение трех рабочих дней с момента наступления (прекращения) указанных обстоятельств, с предоставлением подтверждающего документа компетентного государственного органа.

7.2. В случае, если вследствие форс-мажорных обстоятельств просрочка в выполнении обязательств по настоящему договору составит более трех месяцев, любая из сторон вправе отказаться от выполнения своих обязательств с обязательной ликвидацией взаимной задолженности по согласованию сторон.

–  –  –

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих сторон и скреплены печатями.

Страница 39 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

9.2. В случае изменения платежных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, сторона, у которой произошли изменения, обязана известить об этом другую сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их изменения. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных реквизитов несет виновная сторона.

9.3. Настоящий договор, подписанный сторонами и скрепленный печатями, имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи до обмена оригиналами. При этом сторона, от которой исходит оферта, обязана подписать, заверить печатью и выслать оригинал договора другой стороне для подписания и заверения печатью, а другая сторона в течение 10 (десяти) дней с момента получения оригинала договора обязана его подписать, заверить печатью и направить соответствующие экземпляры договора в адрес стороны, от которой исходит оферта.

9.4. Все споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ. До обращения в Арбитражный суд для решения спора между сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней со дня получения претензии.

9.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без согласия другой стороны, оформленному в письменной форме.

9.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны договорились руководствоваться действующим законодательством РФ.

9.7. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора находится у Подрядчика, второй экземпляр договора находятся у Заказчика.

9.8. Ответственный за исполнение настоящего договора со стороны Заказчика ___________________________________________________________________________.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

ОАО «ТГК-14» ________________

Юридический адрес:

672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23 Местонахождение: 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23 тел. 38-43-59, факс 32-65-37 р/сч. 40702810774000104195 в отделении № 8600 Сбербанка России г.Читы к/сч. 30101810500000000637 ИНН 7534018889 КПП 753401001 БИК 047601637 ОГРН 1047550031242 Грузополучатель: филиал ОАО «ТГК-14»

__________________________________

КПП филиала: ______________

–  –  –

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работу, указанную в п. 1.2. настоящего договора, в объеме и цене, определенных сметной документацией (приложение №___ к настоящему договору), и сдать ее результат Заказчику.

Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___.

1.3. Дата начала и завершения работ определяется на основании согласованного сторонами графика производства работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №___).

1.4. Работы выполняются из материала __________. Подробный перечень материалов, передаваемых каждой из сторон, указан в Приложении №____ и является неотъемлемой частью настоящего договора

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена сметой и составляет ______________

(_____________________________________________________________), в том числе НДС - ____________ (_______________________________________________) рублей.

Оплата за выполненные работы производится Заказчиком до 30 числа месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта выполненных работ КС-2 и справки КС-3 на основании счета (счета-фактуры), представленного Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В целях обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик, на основании ст. 359 ГК РФ, вправе удержать 10% от общей стоимости работ по настоящему договору, до окончания первого месяца эксплуатации отремонтированного в соответСтраница 42 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

ствии с настоящим договором оборудования. В случае, если по итогам работы первого месяца эксплуатации оборудования не будет выявлено никаких дефектов, Заказчик в течение следующих 10 дней производит оплату удержанной суммы. В случае выявления в течение первого месяца эксплуатации недостатков в работе отремонтированного обор удования, указанная сумма удержания остается у Заказчика до истечения первого месяца нормальной эксплуатации оборудования, который начинает течь с момента устранения Подрядчиком выявленных дефектов

2.2. После окончания всего комплекса работ Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов. Подрядчик в течение 10 дней с момента получения обязан подписать указанный акт и направить его в адрес Заказчика. В случае не направления Подрядчиком акта сверки взаиморасчетов в указанный срок, акт сверки взаиморасчетов считается принятым в редакции Заказчика.

2.3. При возникновении обстоятельств, влекущих увеличение объема работ по настоящему договору и, как следствие, – увеличение стоимости работ, стороны согласуют указанные изменения путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. Обязательства сторон.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1 Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующим специальным нормативным актам (техническим требованиям, требованиям Госэнергонадзора, директивным документам, противоаварийным циркулярам и т.д.).

3.1.2 Обеспечить технологическую, производственную и трудовую дисциплину персонала, а также соблюдение персоналом правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

3.1.3 Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные во время 3.1.4 проведения работ или во время приема-сдачи работ в течение 7 дней или в иной срок, согласованный сторонами.

Отвечает перед Заказчиком за сохранность материалов и оборудования поставки Заказчика, правильное его использование. Обязан предоставить по требованию Заказчика отчет по расходу материала и возвратить его остаток. Материалы, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику на основании акта приема-передачи, в котором указываются объективные данные об этом материале: его точное наименование и описание, данные о количестве и качестве передаваемого материала и оборудования. По окончанию работ по настоящему договору Подрядчик составляет отчет об использование материалов.

Страница 43 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

Риск случайной гибели материалов до момента приемки Заказчиком результатов работы несет Подрядчик.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 3.1.6 настоящего договора.

Подрядчик вправе привлекать для выполнения работы субподрядчиков исключительно 3.1.7 по письменному согласованию с Заказчиком.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1 В случае, если в соответствии с п. 1.4. настоящего договора работы выполняются из материала Заказчика, Заказчик обязуется обеспечить своевременную поставку материалов и оборудования Подрядчику. Поставку материалов и оборудования осуществлять комплектно, в полной исправности и пригодности.

3.2.2. При выявлении Подрядчиком скрытых дефектов в материалах поставки Заказчика в процессе его монтажа и испытания, составить акт с участием представителя Подрядчика и устранить дефект за свой счет.

3.2.3. Для выполнения работ по настоящему Договору обеспечить допуск персонала Подрядчика, к месту проведения работ согласно согласованному сторонами графику производства работ.

3.2.4. По получению уведомления от Подрядчика приступить к приемке выполненных работ и в течение 10 рабочих дней подписать акт приема-сдачи выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ с приложением акта выявленных дефектов.

3.2.5. Назначить своего представителя со всеми полномочиями для решения технических и финансовых вопросов на весь срок действия договора.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. В случае нарушения технологии работ, приводящих к ухудшению качества, несоответствия обязательным требованиям выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору, Заказчик имеет право приостановить работы до срока устранения замечаний.

3.3.2. В случае нарушения Подрядчиком установленного законодательством РФ (ст.169 НК РФ) порядка оформления счетов-фактур Подрядчик возмещает Заказчику убытки, понесенные последним в связи с неправомерным возмещением налога на добавленную стоимость.

4. Производство работ.

4.1. В случае проведения работ на закрытых (охраняемых) территориях Заказчика Подрядчик, после подписания договора, предоставляет Заказчику письмо с указанием списка командируемого персонала для допуска к месту выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

Подрядчик обеспечивает прибытие персонала для прохождения инструктажа.

4.2.

5. Порядок сдачи и приемки работ Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан в течение 3 рабочих дней приступить к их приемке. Приемка осуществляется путем подписания уполномоченными лицами двустороннего акта выполненных работ.

Страница 44 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика и, в его присутствии, составляет акт выявленных недостатков, с указанием сроков их исправлений.

Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки 5.3.

или акта устранения недостатков.

–  –  –

6.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ. Гарантийный срок составляет ___________ месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

6.2. В случае невыполнения Подрядчиком работ в срок, предусмотренный настоящим договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора за каждый день просрочки.

–  –  –

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения помимо воли сторон обстоятельств непреодолимой силы, которых не существовало на момент заключения настоящего договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожары, эпидемии, война или военные действия. О начале и прекращении форс-мажорных обстоятельств стороны в письменной форме уведомляют друг друга в течение трех рабочих дней с момента наступления (прекращения) указанных обстоятельств, с предоставлением подтверждающего документа компетентного государственного органа.

7.2. В случае, если вследствие форс-мажорных обстоятельств просрочка в выполнении обязательств по настоящему договору составит более трех месяцев, любая из сторон вправе отказаться от выполнения своих обязательств с обязательной ликвидацией взаимной задолженности по согласованию сторон.

–  –  –

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих сторон и скреплены печатями.

9.2. В случае изменения платежных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, сторона, у которой произошли изменения, обязана известить об этом другую сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их изменения. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных реквизитов несет виновная сторона.

9.3. Настоящий договор, подписанный сторонами и скрепленный печатями, имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи до обмена оригиналами. При этом Страница 45 из 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на капитальный ремонт турбоагрегатов для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

____________________________________________________________________________

сторона, от которой исходит оферта, обязана подписать, заверить печатью и выслать оригинал договора другой стороне для подписания и заверения печатью, а другая сторона в течение 10 (десяти) дней с момента получения оригинала договора обязана его подписать, заверить печатью и направить соответствующие экземпляры договора в адрес стороны, от которой исходит оферта.

9.4. Все споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ. До обращения в Арбитражный суд для решения спора между сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней со дня получения претензии.

9.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без согласия другой стороны, оформленному в письменной форме.

9.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны договорились руководствоваться действующим законодательством РФ.

9.7. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора находится у Подрядчика, второй экземпляр договора находятся у Заказчика.

9.8. Ответственный за исполнение настоящего договора со стороны Заказчика ___________________________________________________________________________.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

ПОДРЯДЧИК:_______________________________________________________

Юридический и фактический адрес:__________________________________________________

ИНН _________________________, Р/с ______________________________________________в _________________________________к/с_____________________________________________

БИК _______________, ОКПО _____________, ОКОНХ _______________, КПП:____________

ЗАКАЗЧИК: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»

Юридический и фактический адрес: 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23.

ИНН 7534018889 КПП 753401001 Расчетный счет № 40702810774000104195 в отделении №8600 Сбербанка России г.Читы Корр. Счет № 30101810500000000637 БИК 047601637 Грузополучатель: филиал ОАО «ТГК-14» _______________ КПП филиала: ____________

–  –  –

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

______________________/________________/ ________________________/_______________/ [ОКОНЧАНИЕ ПРОЕКТА]

–  –  –

Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по 3.

продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию) 1.

2.

3.

… Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) 4.

1.

2.

3.

… Таблица-2. Прочий персонал

–  –  –

Прикладывается копия квитанции, если письмо отправлено «Почтой России» или копия накладной, если письмо отправлено курьерской доставкой.

[ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ]

Похожие работы:

«ТУРНИКЕТЫ ПОЛНОРОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ серии "РОСТОВ-ДОН ПР1Л/3" ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ г. Ростов-на-Дону Уважаемый покупатель! Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство. 1 НАЗНАЧЕНИЕ Электромеханические полноростовые турникеты серии "Ростов-Дон" предназначены для управления...»

«Электронный журнал "Труды МАИ". Выпуск № 76 www.mai.ru/science/trudy/ УДК 510.535: 537.531: 629.783 Определение основных характеристик стенда HAARP, подлежащих мониторингу со спутника Мурлага А.Р. Центральный научно-исследовательский радиот...»

«Том 7, №5 (сентябрь октябрь 2015) Интернет-журнал "НАУКОВЕДЕНИЕ" publishing@naukovedenie.ru http://naukovedenie.ru Интернет-журнал "Науковедение" ISSN 2223-5167 http://naukovedenie.ru/ Том 7, №5 (2015) http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol7-5 URL статьи: h...»

«САВИНЫХ Вадим Владимирович ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ДО 1000 В НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАТ СИММЕТРИЧНЫХ И ОРТОГОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ Специальность 05.14.02 – Эл...»

«ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КВАРЦ вариант 3 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ САПО.425513.006 РЭ Сертификат соответствия СRU.ПБ01.В.00877 Уважаемый Покупатель! Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В создание современных высококачественных технических средств охраны...»

«Экономика предприятия Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет – УПИ Экономика предприятия Методическая разработка для практических, контрольных и домашних заданий для сту...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ Центр дистанционного обучения Руководство пользователя системы дистанционного обучения AcademicNT Студе...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре гос...»

«ОБЗОР ПРОДУКЦИИ КИП и Автоматика Новосибирск 2013 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Компания "АВО-Элекрик" и "СМУ-Шекур" приглашает Вас за покупками, мы предлагаем приборы КИП и А производства Российских предприятий. Большой ассортимент продукции, п...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства"...»

«1 ПРОЕКТ ГОСТ ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЛЯ СТЕН НА ОСНОВЕ МДФ Технические условия ПРОЕКТ ГОСТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЛЯ СТЕН НА ОСНОВЕ МДФ Технические условия Предислови...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА" (НГТУ) Институт экономики и управления Кафедра экономической...»

«Государственное Учреждение Московской области Управление автомобильных дорог Московской области "Мосавтодор" УТВЕРЖДЕНЫ Начальником Управления "Мосавтодор" "30" декабря 2008 г. Приняты решением Технического Совета Управления "Мосавтодор" "18" декабря 2008 г. Вводятся в действие с "31" декабря 2008 г. ДНД МО-021/2008 Требования...»

«ОАО "СинТЗ" (ОАО ТМК) Программа энергосбережения Синарский трубный завод основан в 1934 году, входит в состав Трубной Металлургической Компании. Сегодня ОАО "Синарский трубный завод" современное специализированное предприятие по производству стальных труб с годовым объемом 600 тыс. тонн, выпускающее все вид...»

«Технологическая инструкция по использованию герметиков Акватрон® Российская Федерация г. Бийск Настоящая инструкция может быть использована для разработки проектных решений техпроцесса при строител...»

«ПРИРОДА АУТОПОЙЕЗИСА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМНО-Э. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=635 Електронне наукове фахове видання Державне управління: удосконалення та розвиток включено до переліку наукових фахових видань України з питань державного управління № 3, 2012 Наза...»

«Краткое техническое описание паяльной станции ERSA RDS 80 ВНИМАНИЕ! Данное описание носит исключительно ознакомительный характер. При работе со станцией RDS80 пользуйтесь Инструкцией по эксплуатации, входящ...»

«электроэнергетика УДК 621.32 (075.8) АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЯВЛЯЕМОЙ ПОЛУЧАСОВОЙ МОЩНОСТИ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ Канд. техн. наук, доц. РАДКЕВИЧ В. Н., магистр техн. наук МИХНЕВИЧ О. А. Белорусский национальный технический университет В связи с высокими ценами на энергоресурсы...»

«Министерство образования и науки РФ Санкт-Петербургское отделение Международной академии наук высшей школы Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого Южный федеральный университет (Таганрог) Центральный экономико-математический институт РАН Центр по изучению проблем информатики Института научной информации по общественн...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" _ ИнститутИнститут электронного обучения_ Направление подготовки_080103_Национальная экономи...»

«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА. 2008. Т. 49, N1 31 УДК 626.4:53.072.12 ВОЛНЫ В ОТКРЫТОМ КАНАЛЕ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕРЫВНОЙ ВОЛНЫ НАД СТУПЕНЬКОЙ ДНА А. В. Гусев, В. В. Остапенко, А. А. Малышева, И. А. Малышева Институт гидрод...»

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ И СИЛ РЕЗАНИЯ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ МАТЕРИАЛОВ Праведников И.С. Уфимский государственный авиационный технический университет ВВЕДЕНИЕ Основой процесса резания металлов является пластическая деформация ка...»

«ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТАГАНРОГ" НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ Э...»

«Техническая брошюра ADAP-KOOL ® Устройства контроля для холодильной установки AKL 111А и АКL 25 RC.0X.K3.02 08-2000 Введение Устройства контроля типа AKL 111A и AKL 25 предназначены для регистрации рабочих данных на холодильной установке, где они могут выдавать аварийные сигналы, если установленные предельные величины превышаю...»

«Руководство по эксплуатации Четырехканальных квадрокоптеров X8C, X8G, X8W, X8HC, X8HG, X8HW Инструкция подготовлена в компании Хобби Центр, 2016 год Вступительная часть Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку нашей модели квадрокоптера....»

«УДК 69.059 К ВОПРОСУ ВЫБОРА ЭФФЕТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЛИКВИДАЦИИ НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В.Н. Черноиван, А.В. Черноиван Брестский государственный технический университет ул. Московская, д. 267, Брест, Республ...»

«О ЗАЩИТЕ ЛИНИИ НА ВЫСОКОВОЛЬТНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ПРОВОДОВ В.А. Корнев*, А.В. Шмойлов** * – ЗАО "ЭлеСи", Россия, г. Томск ** – Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, Томск Введение Получение высоких показателей качества при построении релейной з...»

«TDP-225 / TDP-225W ПРИНТЕР ШТРИХ-КОДОВ С ПРЯМОЙ ТЕРМОПЕЧАТЬЮ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Оглавление Заявление об авторских правах 1. Введение 1.1 Общая информация о продукте 1.2 Соответствие техническим условиям 2. Общие сведения о работе с принтером 2.1 Распаковка и осмотр 2.2 Общие сведения о принтере 2.2.1 В...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-н...»

«Техническая Стерильный датчик информация TI 244C/07/rus/10.2 растворенного кислорода No.51505857 Oxy Max H COS 21 Датчик для частой стерилизации и автоклавной обработки Основные преимущества: • Датчик применяется в фармацевтическом производстве (нержаве...»








 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.